建设工程律师办案纪实：廊坊C公司与天津D公司建设工程合同纠纷案件（13）

―――――――――
韩忠发 律师／合伙人

单位：北京市东方恒信律师事务所

电话: 18911081075  13366910075
邮箱: hanlawyer1110@163.com

业务范围：建设工程、房地产、投融资、并购重组、

公司法、合同等领域的诉讼、仲裁及非诉讼法律事务
―――――――――――――――――――――――

民事反诉状

反诉人（本诉被告）：天津D公司

法定代表人：＊＊＊，董事长。

住所地：天津市武清区A工业区。

委托代理人：韩忠发，北京市东方恒信律师事务所律师。

被反诉人（本诉原告）：廊坊C公司。

法定代表人；＊＊＊，董事长。

住所地：河北省廊坊市B路。

案由：建设工程合同纠纷

请求事项

一、判令被反诉人为反诉人＊＊＊（此处省略）；

二、确认被反诉人所承建厂房实际竣工日期为2007年12月30日；

三、判令被反诉人赔偿因逾期竣工给反诉人造成的经济损失252518.98元；

四、判令被反诉人提交《外地建筑企业进津备案通知书》等工程技术资料及管理资料，并出具＊＊＊；

五、判令被反诉人履行质量保修责任，修复所承建厂房存在的质量问题；

六、因本案件发生的诉讼费用由被反诉人承担。

实事和理由

2007年6月8日，反诉人、被反诉人签订了《建设施工合同》，约定：由被反诉人承建反诉人厂区厂房5、6车间钢结构制作安装工程，工期为70天，开工时间为2007年6月11日，竣工日期为2007年8月19日；合同总价款为贰佰万元整；质量保修期为1年等内容。合同签订后，被反诉人开始进驻现场进行施工，反诉人亦根据合同约定拨付工程款，后该工程于2007年12月30日完工。但完工后，被反诉人至今没有提供＊＊＊＊＊，也没有提供进津施工许可证等资料，同时在保修期内也没有履行保修义务，亦不赔偿逾期竣工给反诉人造成的经济损失。为此，反诉人特提起反诉，请贵院判令被反诉人履行上述义务为盼！

此致

廊坊经济技术开发区人民法院

                                            反诉人：天津D公司

                                              2010年4月10日